Kemenes István (szerk.): Az építési vállalkozási szerződések (Budapest, 2008)

15. BDT2006.1416. I. Ha az építési szerződés alapján a részteljesítés szerződésszerűen megvalósult, a teljes létesítmény befejezésének késedelme miatt követelhető kötbér alapja a teljes ellenértéknek a részteljesítés ellenértékével csökkentett összege. II. Építési szerződés esetén az ún. előzetes átadás és a részteljesítés elhatárolása. (Bírósági Döntések Tára 2006. évi 7-8. szám, 120. sorszámú jogeset) A 2001. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével - a felperessel - kötött 2001. június 20. napján vállalkozási szerződést az alperes Szeged hat városrészében összesen 93 km hosszúságú nyílt- és zártszelvényű csapadékcsatorna és a hozzá tartozó műtárgyak létesítésére. A felperesnek a Béketelep, Kecskéstelep, Újszőreg, Szentmihálytelek, Tápé és Petőfitelep csapadékvíz hálózatát érintő építési munkákat 2002. július 31. napjáig kellett befejeznie, a vállalkozói díjat átalányáron 1 230 968 951 Ft-ban határozták meg. A felperes késedelmes teljesítés esetére kötbérfelelősséget vállalt, az első hét nap folyamán a vállalkozói díjat alapul véve napi 1%, ezt követően napi 1,3% volt azzal, hogy a kötbér mértéke legfeljebb 24%. A szerződés 6. pontja értelmében a felperes a megvalósult létesítményeket egy eljárás keretében adja át az alperesnek, de a csatornák mielőbbi használatbavételének érdekében a megrendelő igényeinek megfelelő ütemezéssel az önállóan üzembe helyezhető megépült szakaszokat használatba adja. A vállalkozási szerződés 12. pontja értelmében a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a felperes az alperesnek köteles átadni a következőket: megvalósulási (D) terv, geodéziai bemérések, kamerás csatorna-vizsgálat videokazettája és lejtésdiagrammja, a minőségi bizonylatokat 4 példányban. A fenti dokumentumok nélkül a műszaki átadás-átvételi eljárás nem folytatható le. A szerződést a felek 2002. június 28-án módosították, a műszaki tartalom bővülésére is figyelemmel az átalánydíj összegét 1 370 921 133 Ft-ra emelték, másrészt a befejezési határidő 2002. december 30. napjára változott. A szerződés módosítása során az átadásokra külön műszaki ütemezést határoztak meg, rögzítették az átadásátvételi eljárások megkezdésének időpontját, megállapodtak abban, hogy az alperes az egyes városrészek esetében külön műszaki átadás-átvételi eljárások keretében az elkészült munkarészeket átveszi. Ilyen módon Kecskéstelep esetében a munkákat a felperes 2002. április 10. napjára készrejelentette, az üzemeltető Sz. Víziközmű Működtető Rt. által 2002. április 22. napjára kitűzött és akkor megkezdett átadásátvételi eljárás 2002. április 30. napján eredményesen befejeződött. Petőfitelep,