Népújság, 1970. január (21. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-08 / 6. szám

Ma este színházi premier

Döntött a Legfelsőbb Bíróság

Liliom úr és JuHka, a kis cseléd Egerben is bemutatkozik

verfiel éti kínálat várható alakulását reálisan felmérő piackutatás adataira támaszkodva kötötte meg. hanem keltetés tervének teljesítse szerint s ezáltal tenyészve- jásból jelentősen tűlbízífutotta magát. A szerződés megkötésekor az új gazt ságirányítási rendszerből folyó változásokkal, konkrét, n a naposcsibe értékesítése területén a központi irányít 3 hiányával nem számolt, holott ezt feltétlenül figyelembe kellett volna vennie. Ismernie kellett azt is tc?y szaporodott a mag »a

levő keltetőgépelt sz..tna ne a piacon más megyékből is jelentkeztek eladóit. A kiterjedt termelési és kereskedelmi tevékenységet folytató szövetkezetnek ezeket a tényezőket a szerződés megkötésénél nem lett volna szabad figyelmen kívül hagynia. Magatartása hibáztatható és így nemcsak az 1.20—2 forint közötti árkülönbözetet, de a kötbért is meg kell fizetnie. A'ki ugyanis szerződést köt, annak számolnia kell a kockázattal. A kötbérösszeget azonban a Legfelsőbb Bíróság a felére csökkentette, mert tekintettel volt arra,- hogy az értékesítési szövetkezetnek az új gazdaságirányítási rendszerben kialakult kereskedelmi kapcsolatokban még nem volt Írellő jártassága.

EGY TSZ ELHATÁROZTA, hogy 5000 férőhelyes tojóházat építtet. Egy vállalattól megrendelte a terveket, egy másakkal megállapodott a kivitelezésre, egy harmadikkal pedig a technikai berendezések szállítására és helyszíni felszerelésére. Némi huzavona és tervmódosítás után a tojóház felépült; a vállalkozási összeg 320 ezer forintot tett ki. A hivatalos műszaki átadás még nem történt meg, amikor a tsz a tojóházban az üzemeltetést elkezdte. Néhány hónap múlva azonban már súlyos hibák mutatkoztak, amiről a kivitelezésben részt vett vállalatokat értesítették, majd kártérítési pert indítottak. A keresettel szemben a vállalatok arra hivatkoztak, hogy a kárt a tojóház szakszerűtlen üzemeltetése okozta. A megyei bíróság a vállalatokat a különböző műszaki hibák

Nagy-nagy kerülővel érkezik Egerbe Molnár Ferenc színpadi legendája, a Liliom. Születése óta bejárta az ország valamennyi színpadát, de bemutatták a világ számos nagy városéi m is. Az örökifjú Liliom lieg jelenése mindenütt — ól; non innen, és azon túl Is — egyet jelentett a sikerrel.

Mint ahogyan sikeres műveknél az lenni szokott, a Liliom, sem kerülte el sorsát; elkészítették zenés változatát, s Carousel címen Berlintől New Yorkig, Londontól Tokióig másodszor is világsikert aratott. Sőt még az ope- raszínpad is érdeklődött a Liliom utón. A század legnagyobb oíJéraszerzője, Puccini librettónak kérte a darabot, de Molnár Ferenc nem járult hozzá Attól tartott ugyanis» hogy kedvenc színpadi legendája Murgar Bohéméletének sorsára jut, vagyis eltűnik mögötte az író neve. s iránt Bttecini-zenemű él tovább,

w//////*z/*7////a»i

A Doktor úr. Ab ördög, és a Liliom. így követték egymást Molnár Ferenc fontosabb drámái. A liliomot 1909-ben, írta, s még abban az esztendőben bemutatta a Vígszínház. Liliomot Hegedűs Gyula, JccM Varsányi Irén játszotta,

tmxaxazaazemíBim

Molnár Ferenc pelyakead»,. fiatalember volt még, amikor .színpadira áümondta Liliom és Juliba megható történetét Ajkkor még nem csillogást, nem könnyű játékot akart színpaddal és nézővel, hanem valami nagyon melegen emberi szívből eredőt felmutatni a szegénység szépségeibe^.

Áss író így vall enrols

*4 célom ®s volt, hogy egy pesti kültelki históriát vigyek színpadra, olyan primitíven és wtíaml, ahogyan as ilyea meséket öregasszonyok a Mr

Liliom és Jwíika —- Paláncz Ferenc és Dobos Ildikó.

zs efoár ostnm mesélni szokták”.

////////////»///«■/».

1929-ben a Vígszínház felújította a Liliomot. Ezen a bemutatón Juliira szerepét még mindig Varsányi Irén, Liliomot pedig Csontos Gyula játszotta.

A ikorabeE krónikás —> Kárpáti Aurél — így kezdi a a Pesti Naplóban megjelent kritikáját:

„Hol van mér az a Eget? A hajóhinta, a ,ringli”* a tükrös zongaravedkili, az argot divatja, a habzó jasszroman- tífca, naiv fciscseládék „szívszerelme” Pest, a negyedik rend irodalmi felfedezése, hevülö líra, merész fiatalság? Az utolsó húsz esztendő széles, mély árkot vont jelen és múlt közé. Temetői árkot, amelybe egy egész világ temetkezett, szinte nyomtalanul, hogy ma már emlékünk is alig akad róla.

S a Liliom mégis itt van. Sem mint emlék, de mint

eleven valóság. Mint örök és változatlan fiatalság, mint elpusztíthatatlan világ> mint jelenben is továbbélő múlt.”

S most születése után hatvan esztendővel ismét a Eget egy részletét mutatja a színpad, felhangzik a vursli nélkülözhetetlen verklije, megjelenik az örökifjú Liliom, Julika, a kis cseléd, Muskát- né, Fiast.tr, az égi fogalmazó és a többiek, hogy a ma közönségének is eljátsszák a jóra tehetetlen jóság, a durvasággá torzuló szeretet történetét.

A címszerepet Paláncz Ferenc Jászai-díjas alakítja, Juli Dobos Ildikó. A további szerepekben többek között Kopetti Liát, Pákozdi Jánost, Kulcsár Imrét. Nádassy Annát, és Daridai Róbertét láthatja a közönség. Rendező Orosz György Jászai-díjas.

Bemutató ma este az egri Gárdonyi Géza Színházban.

(m)

MEZŐGAZDASÁGI terme lőszövétkezetek és tagjaik ügyében több fontos állásfoglalás hangzott el az utóbbi időben a Legfelsőbb Bíróságon,

Egy tsz 1967. novemberében szerződésileg vállalta, hogy egy értékesítő szövetkezetnek 68 ezer darab tenyésztői ást szállít, darabonként 2 forintért. Fokozatosan eleget tett kötelezettségének, de egy nap a megrendelő közölte, az utolsó szállítmányt. 6600 tojást. csak étkezési tojásként, darabonként 1,20 forintért veheti át. Ezek után a tsz az értékesítő szövetkezet ellen árkülönbözet és kötbér fizetéséért pert indított. Az alsó- fokú bíróságok elutasították a keresetet. Törvényességi

óvásra az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé került, amely az alsófoikú ítéleteket megsemmisítve az értékesítő szövetkezetét árkülönbözet és kötbér fizetésére kötelezte. A határozat indokolásában a Legfelsőbb Bíróság a következőkre mutatott rá;

Az értékesítő szövetkezet keltetés! terve teljesítésére öt tsz-szel 500 ezer tenyésztőjéé szállítására kötött megállapodást. ugyanakkor viszont 7 általános és fogyasztási szövetkezettel viszont eladásra csak 340 ezer naposcsibe szállításában állapodott meg. 106 ezer darabot pedig közvetlenül maga kívánt eladni. Ezek az adatok arra mutatnak, hogy szerződéseit elsősorban nem a piaci ke„Ai év legszebb képe” sorozatból

Tóth József (MTI-foto) díjnyertes groteszk „csendélete”.

a

ftBtieónmaégi aüirinaa; ár,

egyetemi tanrámámyait summa emu laude fejezte be. Már egyetemi hallgató karában, szünidőkben a Biokémiai Kutató Intézetben doflgoaotó, a diploma megszerzése után rögtön ide vétsék állásiba a kutatócsoportba került. Nőtlen, szülei nem élnek, távolabbi hozzátartozóival laza kapcsolatot tart. A politáíkaá rendszerrel lojális. Pártonkívüli, a Béketa- nácsnak és más társadalmi szervek elnökségének tagja. Erős dohányos, mindenfajta szeszes italt kedvel, de mértekkel. A pénzzel bánni nem tud, könnyen barátkozó, könnyen sértődő, indulatos természet Szexuális kapcsolatai — enyhén szólva — kiterjedtek voltaik az utóbbi évekig. Fiatal korában aktívan sportolt, válogatott teniszező volt. erős fizikumú, munkabírása is átlagon felüli. Intézetében és a tanszéken népszerű, szeretik, közepes előadó. Kossuth-díját harminchat éves korában, a nuklainsavval kapcsolatos kutatásaiért kapta. A jelenleg általa vezetett kutatócsoport munkássága szervesen kapcsolódik ahhoz a világszerte folyó tudományos tevékenységhez, amely a nuk- leinsavnak ismeret és él- ményraktározö, továbbító, átörökítő funkcióit elemzi. E téren Ambrózyék teljesítményét nemzetközileg is

nagyra érfékeffifc a szakember nek;

Váltott a gép, egy keskeny atcácsfkát mutatott be, valahol a budai hegyekben, talán túlzás is az utca szó, inkább dűlőt, a dűlő végén egy magányos kis villát. Előbb a homlokzati rész volt látható, a főbejárat, majd a hátsó front a verandával, aztán az élőkért, a kiis gyümölcsös a villa mögött, a magas vaskerítés, részletesen minden.-.

— Ez az épület — hangzott fel a kommentátor hangja —. Ambrózy apai öröksége, itt lakik. Három szoba, személyzeti szoba, mellékhelyiségek, garázs, manzárd lakótér és pince. A professzor általában otthon vacsorázik. Háztartását egy Horváthné nevű idős asszony vezeti, Ambrózy valamikori dajkája.

Eltűnt a villa, egy nagy épület udvarát vetítette a gép a falra. Ismét Ambrózy bukkant elő, ezúttal fehér köpenyben, amint óvatosan valami hosszúkás, rendkívül mozgékony és harcias állatkát emel ki egy ládából» A kép ismét megmerevedett.

— Ez a Biokémiai Kutató Intézet udvara, a professzor egy mongúzt tart a kezében. Itt mindössze az a feltűnő, hogy erre a fajta állatra a folyamatban levő kísérleteknél eddig nem volt szükség. A felvétel időpontja — március huszonnyolc. Április elején Ambrózy felmentést kért és kapott igazgatóhelyettesi funkciója alól, ugyanakkor lemondta előadásait az egyetemen és egyévi időtartamra felfüggesztette gyakorlati munkáját abban a koliléktí. gpjx&t iSi amrájrben azé Hfe

nyitása aüatft több iránit tíz esztendeje folyik a nukiein- sawal kapcsolatos kutatás, a Magyar Tudományos Akadémia távlati programja alapján. Az ökok, az előzményiek nem ismeretesek. Ambrózy visszavonulása a minisztérium, személyesen Gilicz miniszterhelyettes hozzájárulásával történt. És az is. hogy a professzor az intézet tulajdonát képező különböző műszereket és egyéb laboratóriumi felszerelési tárgyait vitetett az élőbb bemutatott Málinko utcai villájába és annak' manzárdján táboraié“

riumoit létesített. Ugyanakkor a pincét különféle kis állatok tartására rendezte be, idekerült a már említett mongúz is. A kert egy részében kifutókat is építtetett részükre.

A villa mögötti gyümölcsös egy részlete jelent meg a falon. Dróttfonatos kerítésekkel, elkülönített, homokkal fel- szórt kifutók, etetők, itatok...

— A belső létesítményekről — folytatódott a magyarázat — mind ez ideig nem sikerült felvételt készítenünk. Egyébként a professzor április közepe óta jóformám állandóan otthonában tartózkodik, legfeljebb havonta egyszer megy le a városba, színházba vagy hangversenyre és esténként léi órát fut a villa környékén. Ettől eltekintve minden idejét a laboratóriumban, illatae & teállatok kiűzött tölti. összes külföldi meghívását lemondta. Érdekes továbbá, hogy egyetlen segítőtársát sem az intézetből, korábbi munkatársai közül választotta ki, hanem asz- szisztensként Kocsis Andreát, az Állatorvosi Főiskola fiatal, kutatómunkában teljesen járatlan, tudományos fokozattal nem rendelkező tanársegédjét vette maga mellé. Az asszisztensnő rendszerint kora reggel érkezik, gyakran csak késő éjszaka távozik. Ilyenkor a professzor Volkswagenjét veszi igénybe.

A kommentátor itt rövid szünetet tartott, majd szárazon így fejezte be ismertetőjét:

— Informátorunk szerint az egész szeparációnak az a magyarázata, hogy Ambrózy professzor a nukleinsawal való alapkutatások során rendkívüli horderejű felfedezés birtokába jutott.

A hang elhallgatott, a fiatalember felgyújtotta a csillárt, kikapcsolta a vetítőt, a könyvszekrényben helyére csúsztatta a rekeszt, aztán várakozóan tekintett a karosszékben üldögélő Palmer- ra.

— Hm — jelentette ki az öregúr, de ez volt aztán minden.

— Igen — mondta a p"a- kompartos vendég gyorsan —. ne vegye szerénytelenségnek, de nekem is az ütött szöget a fejembe, hogy fél évi teljes begubózás és szüntelen munka után miért foga dia el a prof ezt a tíznapos bolgár kiküldetést, méghozzá egy olyan tanácskozásra, amelyen tudomány- szervezési kérdések vannak napirenden, tehát az ő kutatásai szempontjából semmiképp sem lehetnék fontosak.

— Nem bizony — rázta meg a fejét lassan Palmer.

(Folytqtjukl

miatt — a kár részbeni megfizetésére kötelezte. Fellebbezésre a Legfelsőbb Bíróság az Ítéletet megsemmisítette és a megyed bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.

— A kivitelező az épület szakszerűtlen kivitelezés folytán előállott hibáit, amelyeket kellő gondosság kifejtése mellett sem lehet észrevenni, a szavatossági határidőn belül, kötbér terhével, köteles díjtalanul kijavítani — hangzik az ítélet. Ügydöntő jelentősége van tehát annak, hogy a tsz az Igény érvényesítésével nem késett-e él. Ezt pedig csak akkor lehet megnyugtatóan elbírálni, ha a bíróság vizsgálja, vajon a szövetkezet által felhozott hiányosságok nyílt, vagy rejtett hibának minősülnek-e. Vizsgálni kell, hogy a tsz a tervtől eltérő kivitelezésben milyen mértékben vétkes, a kár a szakszerűtlen üzemeltetés, vagy kivitelezési hibák miatt következett-e bo, továbbá azt is, hogy a felmerült kár megelőzése és elhárítása érdekében a tsz kárenyhítési kötelezettségének eleget tett-e. Ennek tisztázása után lehet csak ítéletet hozni.

Hajdú Endre

Február 8: busójárás Mohácson

Mohács készül a« év? él évre ismétlődő látványos* v*d*m mulatságra, a hagyományos busó*' járásra* Az egész várost meg- meztrató taftMOgi ünnepséget iAisrtíöT ódkm «jasáJHfc, s « busz a «yiumya n OnrasoraA v •—i|/ok 1^*0. w oaféft&k,

•cnttfefr in *i»da:* «u í várir. a n*a« «étere vw*dégeit:

a j táncosok bemutatója, a nemzetiségek zenéjéből összeállított műsor, a néprajzosok találkozója, valamint a különféle kiállítások, amelyeket «.Komáromi ládák”, ,,Baranyai főkötők”, ..Baranyai délszláv te- melömüvcszet fotókon” címmel rendeznek meg. Külön érdekesség lesz a mohácsi ma^zkfarépt