Tanácsok közlönye, 1962 (10. évfolyam, 1-90. szám)

1962 / 33. szám

396 TANÁCSOK KÖZLÖNYE 33. szám. eljárás nélkül történő elintézése alaposan remélhető, a kereset benyújtása előtt a levélváltást meg lehet ismételni. (3) A szállítási szerződésekről szóló 50/1955. (VIII. 19.) M T számú rendelet hatálya alá tartozó kötbér-, kártérítési és kamatigények érvényesítése tekintetében az említett rendelet 33. §-ában foglalt rendelkezések irányadók. (4) A beszedési megbízással érvényesített követelések tekintetében az (1) és (2) bekezdésben szabályozott eljárás lefolytatására nincs szükség. Az eljárás megindítása; eljárás hivatalból 17. §. (1) A döntőbizottság az eljárást keresetlevél alapján vagy hivatalból indítja meg. (2) Hivatalból akkor kell az eljárást megindítani, ha a) valamelyik fél a jogszabály szerint kötelező keresetindítást indokolatlanul elmulasztotta vagy b) valamely szerződés a népgazdaság érdekeivel ellentétben áll. A keresetlevél előterjesztése és kellékei 18. §. A keresetlevelet a döntőbizottsághoz eggyel több példányban kell beadni, mint amennyi az alperesek száma, szerződési ügyekben pedig anynyi további példányt kell benyújtani, ahány felügyeleti szervet érint az ügy. 19. §. A keresetlevélnek tartalmaznia kell: a) a döntőbizottság megnevezését; b) a felek megjelölését, pontos címét, telefonszámát, a pénzkövetelés kiegyenlítésére rendelt pénzügyi forrás (bankszámla, beruházási, felújítási, stb. számla), valamint az azt kezelő bank megnevezését, a pénzügyi forrásra utaló közelebbi megjelölést (beruházási jelzőszámot, szerződésbejelentési folyószámot, felújítási számlaszámot, stb.) és a felperes saját ügyszámát, továbbá az alperes ismert ügyszámát is, valamint a felperes felelős ügyintézőjének és eljárásra jogosult képviselőjének megnevezését; c) a felek felügyeleti szervének megjelölését; d) az eljárás tárgyát és értékét; ej a vitis kérdés világos és rövid ismertetését, a vita alapjául szolgáló tényállás előadását és a bizonyítékok megjelölését, különös tekintettel az előzetes tárgyalásokból már ismert alperesi védekezésre, illetőleg annak előadását, hogy az alperes a vele közölt igényre nem nyilatkozott; az előEetes levélváltás, illetőleg az előzetes tárgyalások Borán felvett véleményeltérési jegyzőkönyv pontos adatait, valamint az esetleges előzetes elszámolás eredményét, továbbá az üggyel kapcsolatos esetleges korábbi döntőbizottsági vagy más hatósági határozat ügyszámát és tartalmának lényegét; f) kötbérügyekben a kötbéralap összegét, a felperes által kívánt, valamint az alperes által vállalt szállítási póthatáridőt; g) a kereseti kérelmet, vagyis annak határozott megjelölését, hogy a felperes mire kéri az alperest kötelezni. 20. §. (1) A keresetlevélnek a döntőbizottság és a felek felügyeleti szervei részére szolgáló példányaihoz csatolni kell a felek között vitás, valamint az ügy elbírálásához egyébként szükséges tényekre vonatkozó összes okirati bizonyítékokat eredetiben vagy másolatban. így csatolni kell különösen a) szerződési ügyben a szerződéstervezetet (a megrendelést) és a véleményeltérési nyilatkozatot, illetőleg a szerződést; b) kötbérügyben a szerződést — amennyiben az ügy elbírálásához szükséges, ennek mellékleteit és függelékeit is —, továbbá az esetleges műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, minőségi kötbér iránt indított ügyben ezenfelül a szállított termék minőséghibájáról felvett jegyzőkönyvet, a szállító által esetleg adott műbizonylatot (minőségbizonyítványt) és előzetes szakértői vizsgálat esetében a szakértői véleményt is; c) a jogszabály szerint beszedési megbízással érvényesítendő követelés tekintetében indított ügy-< ben a Magyar Nemzeti Bankban szervezett Inkasszó Felszólalási Bizottságnak —, illetőleg a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Beruházási Bank vagy az Országos Takarékpénztár általa felhatalmazott szervének — a beszedési mepbízás elintézéséről kiadott értesítését. (2) A keresetlevélnek az alperes (alperesek) részére szolgáló példányához (példányaihoz) is csatolni kell az (1) bekezdésben említett valamennyi olyan okirati bizonyíték másolatát, amely az alperesnek (alpereseknek) még nem áll rendelkezésére. 21. §. (1) A keresetlevélben csak ugyanabból a jogviszonyból származó igényeket lehet érvényesíteni, kivéve, ha a különböző jogviszonyból származó igények egymással összefüggnek, vagy ha az ilyen igények együttes érvényesítéséhez a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező döntőbizottság előzetesen hozzájárult. (2) Megállapításra irányuló kereseti kérelemnek csak abban az esetben van helye, ha a kért megállapítás a felperes jogainak megóvása végett az alperessel szemben szükséges és a felperes teljesítést nem, vagy még nem követelhet. (3) A kérelem valamely ideiglenes intézkedés megtételére [28. § (3) bek.], úgyszintén — ha a bizonyítás a csak később érvényesíthető igény tekintetében meginduló eljárásban már nem lenne sikeresen lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna — előzetes bizonyítás felvételére il irányulhat.