Gottl Ágost (szerk.): A magyar kir. Curia felülvizsgálati tanácsa által a sommás eljárásról szóló törvény (1893. XVIII. tcz.) alapján hozott határozatoknak gyűjteménye. XIII. kötet 1907,1908 (Budapest, 1909)

XXIII megfizetése mellett az ügylet nem teljesítése folytán csak a kötbér összegét meghaladó kártérítés követelhető. 2746. 66. Az elvállalt munka elkészítése körül a vállalkozó részéről beállott késedelem az illető munka folytatásának az építtető részéről történt megvonása napjától megszűntnek tekintendő. 2746. 66. Köztörvényi ügyleteknél a kötbér, ha ahhoz az érdekhez mérten, a minek biztosítására kiköttetett aránytalanul magas, a biróság által megfelelően mérsékelhető ; az pedig, hogy a kötbér az illető érdekhez mérten aránytalanul magas és hogy mi a megfelelő összeg, ténykérdés. 2746. 66. Az építkezési szerződésnek abból a rendelkezéséből, hogy az építtető abban az esetben, ha vállalkozó az építkezést a kitűzött határidőre be nem fejezi, jogosítva van az építkezést másnak kiadni, és hogy vállalkozó minden napi késésért kötbért fizetni tartozik, nem következik az, hogy a kötbér csak akkor jár, ha építtető a vállalkozó által el nem készített munkát más vállalkozó által tényleg végeztette. 2750. 74. A kötbér összegére befolyással bírhat az, hogy az építkezésnek a kitűzött határidőre be nem fejezését esetleg a megrendelt pótmunkák és mennyiben akadályozták meg. 2750. 74. Az a fél, ki a szerződésben megállapított kötbér helyett kártérítés iránt perelt, utólagosan külön perrel kötbért nem követelhet. 2804. 190. XI. A KEZESSÉG ÉS AZ EGYETEMLEGESSÉGI JOGVISZONY. Egyetemlegesség forog fenn nem csak akkor, ha az a kötelezvényben kifejezetten kiköttetett, hanem akkor is, ha az okiratban említett tartozásért házastársak vállaltak kötelezettséget es azok egyike az egész tartozásnak biztosítására kötötte le ingatlanát jelzálogul. 2720. 4. Abból a körülményből, hogy a férj által felvett kölcsönről kiállított adóslevelet a nő készfizetői kezes minőségében aláírta, a tartozás közösségének a nő által való elismerésére következtetni nem lehet. 2721. 6. A készfizető kezes ellen indított keresetet időelőttivé nem teszi az a körülmény, hogy a felperes hitelező be nem várta annak a pernek befejezését, a melyet az eredeti adós elhalálozása következtében az illető biztosítási kötvény alapján a biztosító társaság ellen indított. 2730. 31.