Kazay László: A vállalkozási szerződés (Budapest, 1999)

Az építési szerződés A tervben szereplő, valamint a műszakilag szükséges munkák elvégzéséhez a megrendelő külön utasítására vagy a szerződés módosítására nincs szükség, e munkák teljesítését a felek szerződésmódosításhoz nem köthetik. A felperes keresetében elsődlegesen az I. r.-XV. r. alpereseket egyetemlegesen 4 705 079 Ft, annak késedelmi kamata, másodlagosan pedig a I. r.-XV. r. alpereseket egyetemlegesen 4 636 710 Ft, és annak késedelmi kamata, a XIII. r. alperest további 68 369 Ft és késedelmi kamata, megfizetésére kérte kötelezni; keresetét később kiterjesztette a XVI. r. alperesre is. Előadta, hogy az alperesekkel 19.. július 6-án építési szerződést kötött a Sz. városban társasház szerkezetkész állapotban történő felépítésére, az alperesek által biztosított terv alapján 14 200 000 Ft díj ellenében. A szerződés 9. pontja értelmében a szerződés és a kikötött díj csak a tervezői költségvetés szerinti munkákra, munkanemekre és mennyiségre vonatkozott. Az alperesek a kikötött díjat csak részben fizették meg, az őket megillető 286 272 Ft kötbér beszámításával az alapszerződés értelmében 283 113 Ft tartozásuk áll fenn. Kötelesek továbbá megfizetni a tervezői költségvetési kiírásban nem szereplő és ezáltal a vállalkozói díjban figyelembe nem vett munkák 1 550 077 Ft ellenértékét, továbbá a tervezői tételkiírásban nem szereplő mennyiségi többletként elvégzett munkák 916 800 Ft összegű díját is. A teljesítés során a tervezői tételkiírástól eltérően két vonatkozásban más anyagot 154