Kazay László: A vállalkozási szerződés (Budapest, 1999)

Az építési szerződés téstelep rekonstrukciójára, valamint technológiai szerelési munkákra kötött szerződést, összesen 3 739 335 Ft vállalkozási díj mellett. A felek az előbb említett munkákra a felperes szerint részhatáridőket állapítottak meg. A végső befejezési határidő az 1978. május 15-i megállapodás értelmében 1978. augusztus 22. volt. Ezzel szemben az alperes az épületet csak 1978. október 4-én, az ahhoz tartozó tűzi-víztárolót pedig csak 1979. április 2-án adta át a felperesnek. A fenti késedelem miatt a felperes kötbérigényt érvényesített. Az alperes védekezésében arra hivatkozott, hogy őt a befejezésben tervmódosítás akadályozta. Véleménye szerint annak folytán, hogy az épületet 1978. október 4-én átadta, az épület értéke után csak eddig az időpontig tartozik kötbérrel, bár azt nem vitatta, hogy a tűzi-víztároló átadása később történt meg. Az elsőfokú bíróság szakértői bizonyítást folytatott le a felek által felhozott körülmények megvizsgálására. A szakvélemény beérkezése után hozta meg sérelmezett ítéletét, amelyben az alperest 299 146 Ft kötbér megfizetésére kötelezte. Az ítélet indokolása rámutatott arra, hogy az alperes késedelembe esett. Az alperes által hivatkozott határidő-módosítás az eredetileg megállapított határidő után történt, ezért az a kötbérfelelősség alól az alperest nem mentesíti. A tűzi-víztároló nélkül az épületet rendeltetésszerűen nem lehetett használni, ezért a szerződést csak akkor lehet teljesítettnek tekinteni, amikor az említett létesítmény átadása is megtörtént. 145