Építő- és szerelőipari kivitelezési szabályzat. V. Vízépítési szerkezetek (Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest, 1974)
1. sz. függelék - 5/1968. ÉVM számú rendelet
334 EKSZ — 1. SZ. FÜGGJELEK 5/1968. (IV. 8.) EVM H. (2) A megrendelőt a díjleszállítás akkor is megilleti, ha a munka a hiba kijavítása után is csökkent mértékű marad. ad. R. 24. §. 31. §. Elállás (1) Ha a szolgáltatást hibája az átadáskor a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi és a hiba megfelelően nem javítható ki, a megrendelő a szerződéstől elállhat. (2) A vállalkozó ilyen esetben a munka újból való elvégzését felajánlhatja; a megrendelő azonban ezt a vállalkozóval szemben szavatossági jogként nem érvényesítheti. ad. R. 25. §. 32. §. A szavatossági jog elévülése (1) A szavatossági jogok elévülési ideje az építési-szerelési munkáknál az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított egy év, illetve alkalmatlanság esetén három év. (2) A generálkivitelező az alvállalkozó ellen az előző bekezdésben megállapított határidő alatt, illetve ennek lejárta esetén attól a naptól számított 30 napon belül támaszthat szavatossági igényeket, amelyen tudomására jut, hogy a megrendelő igényét a döntőbizottság (a bíróság) előtt érvényesítette. ad. R. 30. §. 33. §. A kötbér alapja és mértéke (1) A kötbér alapja: a) átadási, illetve átvételi késedelem, vagy közbenső intézkedés, illetve adatszolgáltatás késedelme vagy elmaradása esetén a szolgáltatás (részteljesítés esetén a részszolgáltatás) ellenértéke. b) hibás teljesítés esetén a szolgáltatás hibás részének, illetőleg a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható részének értéke,
