1989. május 8. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
71
I r* A)e//éfc/ef. 1998.május 6. 369/1íflfl.Cs.M. Budapest Főváros Tanácsa V.B. Fejlesxtési fóo. nösmü- és Mélyépítési Főigssgatóeég ovácsvölgyi Jóssef Budapest. V. Véroshés u. 9-11. A Békásmegyeri átamelőtelep magvalósításával kapcsolatos páros •ljárásunk jolsnlogi állásáról as alábbiakat jalontjüki Vállalatunk 1983. XX. fálávéban fésshatáridők nulasxtása miatt késedelmi kötbér korasetot nyújtott ba a Fővárosi Blrónághos. A folyamatban lávó ügyben as eljárás bofojesáoe előtt kereae- tünkat klterjesstettUk at agáss látsoitmány ssnrsődés ssorinti összege utáni tökvényes kötbér öoesegére, mart a pár folyamán a létesítmény bafajosésénak határidaja 1983. dacain bar 15-án lajárt. As (lgyban a Fővárosi Biróság által hosott elsőfokú Ítélet, malyst megfellebbestünk, 1984. XXI. negyedévében kelt. A Legfelsőbb Biróság s póthatáridő tekintetében rássltéletet hosott, és késedelmi kötbér megállapitása taklntatéban as Ítéletet hatályon kivül helyeste ás uj eljárás lefolytatására kötele a te a Fővároel Bíróságot. As Ügyben e Fővárosi Bíróság a tárgyalást 1984. dacember 6-ra tlista ki dr. Csiby Attlláná bíró Ugyintéaáaável, de Csiby Attilánét áthelyesták más blrósághoa, ás a Fővárosi Bíróság ujabb tárgyalási határidőt caak 1985-ben tüsött ki, dr. Völgyi Márton tanácselnök Ugylntésésáben. As eljáró tanácselnök ur ss Ügyben három alkalommal kötelest# a feleket jegysőkönyvl egyestetásre, áe as ügyben as utolsó tárgyslási napot 1985. október 7-áre tüste hl. A tárgyalás alkalmával a faleknek további bisonyitáal indítványa nem volt, annak ellenére ítéletet nem hosott, hanem nyugdíjasáén miatt a peres llgybon jogutód bíró került Ugylntásásbe, dr. Somogyi László ssemélyében. Nevetett biró a perben tárgyalást nem tartott annak ellenére, hogy három alkalommal telefonon saemélyesen kértük es ügy érdemi folytatását, melyre mindig est a válását kaptuk, hogy egy 111. kát hónapon belül folytatja a peres ügyet. 7/- ...... CT ' t —— -------------------------------------------------------------------------- —--------------------------------------------------------------------
