Tanácsok közlönye, 1978 (27. évfolyam, 1-59. szám)

1978 / 7. szám

120 TANÁCSOK KÖZLÖNYE 7. szám IV. fejezet A vállalkozási szerződés általános szabályai A szerződés megkötése 34. § (1) Aki vállalkozási szerződés kötésére ajánlatot tesz, az ajánlathoz a nyilatkozat hatályossá válásától számított harminc, az alvállalkozó hatvan napig kötve marad. (2) Aki vállalkozási szerződés kötésére részletes ajánlatot [Ptk 390. § (1) bekezdés] tesz, az ajánlathoz hatvan, az alvállalkozó kilencven napig kötve marad. (3) Ha a megrendelő az ajánlatkérésben közli, hogy több vállalkozótól kért ajánlatot, és megjelöli az ajánlatok elbírálásának időpontját is (versenytárgyalás), a vállalkozó az ennek alapján adott ajánlatához a megrendelő által közölt elbírálási időpontot követő harminc napig kötve marad. 35. § Szerződéskötési kötelezettség esetében a megrendelő felhívására a vállalkozó hatvan — a vállalkozó felhívására az alvállalkozó harminc — napon belül köteles az ajánlatát megtenni. 36. § Az ajánlati kötöttségre, továbbá a felhívás álapján kötelező ajánlattételre vonatkozó határidőtől a felek közös megállapodással eltérhetnek. 37. § Ha a szerződéskötési kötelezettség körében a felek nem állapodnak meg, a bíróság — a megrendelő kívánságára vagy népgazdasági érdekből enélkül is — a szerződést létrehozhatja. 38. § Ha a felek berendezés szállítására és felszerelésére is szerződni akarnak, a szállításra és szerelésre egységesen vállalkozási szerződést köthetnek. A pénzügyi fedezet előzetes biztosítása 39. § A pénzügyi fedezet előzetes biztosítására a 9 §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a vállalkozó a munkát mindaddig nem köteles megkezdeni; illetőleg folytatni, amíg a megrendelő a fedezetet nem biztosítja. Ellenszolgáltatás 40. § (1) Ha a megrendelő részteljesítést elfogad, a vállalkozó részére a díj arányos részét köteles megfizetni. (2) Az ellenszolgáltatás teljesítésére a számlázásról és a fizetésről szóló külön jogszabályok irányadók. Szerződésszegés 41. § (1) A szerződésszegésre vonatkozóan a 18. § (1) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. (2) A szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést a gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozta. 42. § (1) A szerződésszegő fél kötbérfelelősségére a 19. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók. (2) A kötbéralapra és a törvényes kötbér mértékére a 20. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a hibás teljesítésnél a törvényes kötbér, ha a megrendelő kijavítást vagy a munka újbóli elvégzését igényli, a késedelemre megállapított mérték, egyéb esetben öt százalék. (3) A kötbér esedékessé válására a 21. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 43. § (1) Ha a szerződésben kikötött ellenszolgáltatás teljesítése egészben vagy részben az állami költségvetésből történik, a szerződésszegésen alapuló igények érvényesítésére a Ptk 318. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy az állami lakásépítkezésekkel kapcsolatos kötbérigények kötelező érvényesítésétől a jogosult a Ptk 318. § (2) bekezdésében említett esetekben sem tekinthet el. (2) Az alvállalkozó hibás teljesítésére irányadó szabályokat (Ptk 398. §) más közreműködő hibás teljesítése esetén is alkalmazni kell. V. fejezet A fővállalkozási szerződés 44. § (1) A fővállalkozási szerződés olyan vállalkozási szerződés, amelyben a fővállalkozó arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelő részére a