Tanácsok közlönye, 1962 (10. évfolyam, 1-90. szám)

1962 / 58. szám

682 TANÁCSOK KÖZLÖNYE 58. szám. I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A bankszámlák megnevezése A beruházás vagy felújítás megvalósítására, valamint a beruházásnak és felújításnak nem minősülő tervezési, építőipari vagy technológiai szerelési munkára szerződő feleknek (ideértve az alvállalkozói vagy altervezői szerződést kötő feleket is) közölni kell egymással, illetve az érdekelt féllel annak a bankszámlának az elnevezését és fiókjelzőszámát (számlaszámát, fiókjelzését stb.), a) amelyen a beruházás, felújítás, tervezési, építőipari vagy technológiai szerelési munka fedezete rendelkezésre áll (tehát, amelynek terhére a szállítónak, szolgáltatónak, kivitelezőnek stb. a beszedési megbízását be kell nyújtania) b) amelynek terhére a jogosított fél az esetleges kötbér-, kamat- vagy kárkövetelését, valamint a Vhr. [78. § (3), 108. § (4), 110. § (4) stb. bekezdése] alapján fennálló bírságkövetelését érvényesítheti. A felek az a)—b) pontban meghatározott bankszámlákat a szerződésben is magnevezhetik. 2. Szerződésbejelentési kötelezettség A vállalat egyszámlájáról vagy a költségvetési szerv gazdálkodási számlájáról finanszírozott beruházás és felújítás megvalósítására kötött szerződéseket nem kell a pénzintézethez bejelenteni. 3. A fizetések lebonyolítására vonatkozó közös szabályok a) A fizetés módja. A vállalat egyszámlájáról vagy a költségvetési szerv gazdálkodási számlájáról finanszírozott beruházás, felújítás, valamint a beruházásnak és felújításnak nem minősülő tervezési, építőipari és technológiai szerelési munka ellenértékét a megrendelő által a szerződésben vagy az I. l/a. pontban foglaltak szerint megnevezett bankszámla terhére értékhatárra tekintet nélkül (tehát 500 forint alatt is) benyújtható beszedési megbízással kell kiegyenlíteni, ha mindkét fél a beszedési megbízási rendszerbe tartozik. Ha az egyik fél nem tartozik a beszedési megbízási rendszerbe, a fizetést átutalással kell, illetve — jogszabályban meghatározott esetben és értékhatárig — készpénzben lehet teljesíteni. Az előző bekezdésben foglalt szabály alól kivételt képeznek — a kiskereskedelmi beszerzések^ amelyeknek ellenértókét 500 forintig készpénzben, 500 és 1000 forint közötl készpénzben vagy elszámolási utalvánnyal, 1000 forint felett pedig elszámolási utalvánnyal, — a fuvardíjkövetelések, amelyeket a fuvardíjbeszedési rendszerbe tartozó fuvaroztatóknak 100 forintig készpénzben, 100 forint felett fuvardíjbeszedési megbízással, a fuvardíjbeszedési rendszerbe nem tartozó fuvaroztatóknak pedig az általános pénzforgalmi szabályok szerint (beszedési megbízással, átutalással illetve készpénzben) kell kiegyenlíteniük. A Magyar Beruházási Bank által vezetett beruházási és felújítási számlák terhére elszámolási utalvány és fuvardíjbeszedési megbízás nem nyújtható be, továbbá ezekről a számlákról készpénzfizetés nem teljesíthető. Ezért azokat a kiadásokat, amelyeket az előző bekezdésben foglaltak szerint elszámolási utalvánnyal, fuvardíjbeszedési megbízással vagy készpénzben kell teljesíteni, a beruházónak, illetve felújítónak átmenetileg az egyszámlájáról, költségvetési gazdálkodási számlájáról kell kiegyenlítenie és utólag kell azok megtérítését kérnie a Magyar Beruházási Banktól. b) A megbízások megjelölése. A beruházás, felújítás, tervezési, építőipari és technológiai szerelési munka ellenértékének kiegyenlítésére vonatkozó beszedési megbízásokat — tekintettel arra, hogy azok különleges kezelést igényelnek — értelemszerűen „BERUHÁZÁS" ,.FELÚJÍTÁS'', „TERVEZÉS", „ÉPÍTÉS", illetve „TECHNOLÓGIAI SZERELÉS" jelzéssel kell a benyújtónak ellátnia, ha a fizetés a vállalat egyszámlájáról (összevont teljesítményi előleg elszámolási számlájáról) vagy a költségvetési szerv gazdálkodási számlájáról történik. Ha a tervezési, építési vagy technológiai szerelési munka beruházással vagy felújítással kapcsolatos, a megbízáson mindkettőre utaló jelzést kell feltüntetni (pl. „BERUHÁZÁS—ÉPÍTÉS"). Nem kell ilyen jelzéssel ellátni az előző a) pontban foglaltak szerint benyújtott elszámolási utalványokat, fuvardíj beszedési, átutalási és készpénzfizetésre szóló megbízásokat. A tervezési, építőipari és technológiai szerelési munka ellenértékének beszedésére benyújtott beszedési megbízáson vagy a megbízáshoz csatolt számlán a benyújtónak meg kell jelölnie azt, hogy milyen rendszerben történt a számlázás (pl. építőipari munkánál: „Negyedéves számla" vagy „Utosó számla" stb., technológiai szerelésnél: „Árhatósági egységáron" vagy „Ráfordítások alapján" stb.), továbbá meg kell jelölnie esetleges generálkivitelezői, alvállalkozói vagy másodalvállalkozói (tervezői), illetve közreműködői minőségét (pl.: „Alvállalkozói negyedéves számla"). c) A megbízások benyújtásának helye. A vállalati egyszámláról (összevont teljesítményi előleg elszámolási számláról) vagy a költségvetési szerv gazdálkodási számlájáról finanszírozott beruházással, felújítással, tervezési, építőipari vagy technológiai szerelési munkával kapcsolatos megbízásokat a benyújtónak a saját számlavezetőhelyéhez kell benyújtania. d) Benyújtási határidő. A beszedési megbízást — ha jogszabály vagy a pénzintézet rendelkezése (engedélye) más határidőt nem ír élő (mint pl. a tervezési, építőipari, technológiai szerelési munkáknál) — a 20/19<j0. (PK 27.) MNB számú körlevél II. pontjában előírt határidőn belül kell benyújtani. e) Okmánycsatolás. A beszedési megbízáshoz — ha jogszabály vagy a pénzintézet másként nem rendelkezik (mint pl. a tervezési, építőipari és technológiai szerelési, munkák ellenértékének a beszedésénél) — számlát és teljesítést igazoló okmányt kell csatolni. Az átutalásra vagy készpénzfizetésre vonatkozó megbízáshoz •— jogszabályban vagy a pénzintézet rendelkezésében meghatározott esetekben (pl. a kisiparos igénybevételénél) — a jogszabályban vagy a pénzintézet rendelkezésében előírt okmányokat (engedélyt, igazolást stb.) kell csatojni. f) A beszedési megbízás előjegyzése. Az előző a)—e) pontban foglaltak szerint benyújtott beszedési megbízást a beruházó, felújító, építtető stb. (a továbbiakban: megrendelő) bankszámláját vezető pénzintézeti fiók jegyzi elő és erről a beszedési megbízás „ÉRTESÍTÉS" (avizó) példányának, valamint a megbízáshoz csatolt okmányoknak a megküldésével a megrendelőt értesíti. A pénzintézeti fiók az „ÉRTESÍTÉS"-en feltünteti a kifogásolási határidő utolsó napját. g) Kifogás. Az előző a)—e) pontban foglaltak szerint benyújtott beszedési megbízás teljesítése ellen a fizető összeghatárra tekintet nélkül (tehát 500 forint alatt is) emelhet kifogást, ha azt jogszabály ki nem zárja. A Kifogást — ha jogszabály vagy a pénzintézet rendelkezése más határidőt nem ír elő (mint pl. a tervezési, építőipari, technológiai szerelési munkáknál) — a 20/1900. (PK 27.) MNB számú körlevél III. pontjában meghatározott határidőn belül kell a megrendelőnek a saját számlavezetőhelyéhez benyújtania. A kifogást a Magyar Eeruházási Bank fiókjához BL. 9. sz. nyomtatványon, a Magyar Nemzeti Bank fiókjához--Po/V. 23. sz. nyomtatványon kell benyújtani és ahhoz csatolni kell a jogszabályban meghatározott, valamint a kifogás alátámasztására szolgáló egyéb okmányokat. A jogszabályi rendelkezésre alapított kifogásban hivatkozni kell a vonatkozó jogszabályra (§-ra, bekezdésre). A kifogás folytán felmerült viták eldöntése a döntőbizottság (bíróság), illetve a 4/1961. (I. 22.) Korm. számú és a 6/19G1. (III. 21.) PM számú rendeletben meghatározott egyéb szervek hatáskörébe tartozik. h) Kötbér-, kamat-, kárigény és bírság. A beruházással és felújítással, valamint a tervezési, építőipari