A magyar kir. Curia felülvizsgálati tanácsa által a sommás eljárásról szóló törvény (1893. XVIII. tcz.) alapján hozott határozatoknak gyűjteménye. VI. kötet 1900,1901 (Budapest, 1902)

118 térítési igényére vonatkozik; már pedig a kötbér a bekövetkezett kártól és ennek terjedelmétől független, és így a G. alatti okirat V. pontja a kötbérre jogilag nem vonatkozik. Minthogy pedig a felebbezési bíróság Ítéletében foglalt és a fenn kifejtetteknél fogva a felülvizsgálati eljárásnál is irányadó tényállás szerint az illető hatósági lakhatási engedélynek az 1896. évi november hó 1-ső napjára megadása nem egyenesen azért maradt el, mert felperes az építkezést az 1896. évi október 15. napjára be nem fejezte, sőt az engedély az irányadó építkezési szabályok egyenes tilalmánál fogva a jelzett időben még akkor sem volt volna megszerezhető, ha felperes az építkezést az 1896. évi október hó 15. napjára befejezte volna és így az illető hatósági lakhatási engedélynek az 1896. évi november hó 1-ső napjára kinyerése iránt a kötelezettség teljesítése jogilag számításba vehető módon lehetetlen, az ilyen kötelezettség pedig jogi hatálylyal nem bír, ezeknél fogva helyes a felebbezési bíróságnak az a jogi döntése, hogy egyedül azon az alapon, hogy felperes az építkézést az 1896. évi október hó 15. napjára be nem fejezte, alpereseknek a kötbérhez való igényét meg nem állapította. Alpereseknek további panasza az, hogy a felebbezési bíróság felperes munkabéri követeléséből hiányzó és hibás munkák czímén csak 1806 frt 62 krt (helyesen 1802 frt 55 krt) vont le annak ellenére, hogy e czímen a szakértők 4057 frt 85 krnak a levonását véleményezték. Ez a panasz alaptalan azért, mert az, hogy az elvállalt építési munkában vannak-e és mik a hiányok és hibák, és hogy a tényleg létező hiányoknak és hibáknak mi az értéke, ténykérdés ; * továbbá arra nézve nincs kötelező szabály, hogy a bíróság a szakértők véleményéhez kötve van; a szakértők véleményét tehát a S. E. 64. §. szerint a bíróság szintén szabadon mérlegelhette és ténybeli meggyőződését a per egész anyagából indokolás mellett belátásához képest alkothatta meg, a bizonyítékok megengedett mérlegelésének eredménye pedig a S. E. 197. §. szerint a felülvizsgálatnak tárgyává nem tehető. A felebbezési bíróság Ítéletének azt a részét, a mely szerint felperes javára pótmunka czímén 1561 frt 45 kr. (helyesen 1510 frt 84 kr.) megítéltetett, alperesek azon az alapon támadják meg, hogy a * Hasonló kijelentés lásd IV. kötet 176. lapján.