A magyar kir. Curia felülvizsgálati tanácsa által a sommás eljárásról szóló törvény (1893. XVIII. tcz.) alapján hozott határozatoknak gyűjteménye. VI. kötet 1900,1901 (Budapest, 1902)

113 hez való érvényesítési szándékát addig, míg tőle a visszatartott összeg nem követeltetik, kinyilatkoztatni nem tartozik. A kötbér kikötésénél az azzal kapcsolatos vagyoni érdeknek megjelölése nem szükséges ugyan, de az a kikötés önálló szerződés jellegével nem bírván és a már létesített szerződés biztosítására szolgálván, magából a szerződésből kell kitűnni annak az érdeknek, a melynek biztosítására a kötbér kiköttetett és ennek megítélésének a főszerződésben ki nem fejezett érdeksérelemnek alapul nem szolgálhat. A kötbér birság természetével bírván, az ahhoz való jogosultság szorosan magyarázandó. Ha tehát a kötbér egyrészt az építkezésnek a kitűzött határnapig be nem fejezéséhez, másrészt pedig a lakhatási engedélynek addig meg nem szerezhetéséhez van kötve és az építkezésnél késedelem állott ugyan be, de az építkezési engedélynek a kitűzött napig való kinyerése az építkezési szabályok egyenes tilalmánál fogva lehetetlenné vált, az ilyen kötelezettség jogi hatálylyal nem bir s így egymagában az a körülmény, hogy az építkezés a kitűzött időben be nem fejeztetett, a kötbérhez való igényt jogosulttá nem teszi. Ennek útjában nem áll, hogy a szerződésben a kötbér nem kövelelhetése tekintetében kivételes esetek, jelesen balesetek vannak felemlítve, mert ezek külön kikötés nélkül is a munkavállalkozót a kötbér fizetésének terhe alól mentesítenék. Az, hogy az elvállalt építési munkában vannak-e és mik a hiányok és hibák és hogy a tényleg létező hiányoknak és hibáknak mi az értéke, ténykérdés. Ügy állás: Felperes elvállalta alperesek házának a C) alatti szerződésben kikötött feltételek mellett az ahhoz csatolt tervek és költségvetés alapján való felépítését. A szerződés IV. pontja szerint felperes köteles volt az építési munkálatokat az 1896. év tavasz elejével megkezdeni és olykép vezetni, hogy az épületet alpereseknek 1896 október 15. napján teljesen kész és tiszta állapotban használatra és lakhatásra átadhassa. Egy külön pontban pedig az foglaltatik, hogy ha azonban felperes az átadási határnapot be nem tartaná pontosan, úgy hogy alperesek a tökéletlen munka miatt a használhatósági engeCuriai határozatok. VI. 8