Építő- és szerelőipari kivitelezési szabályzat. V. Vízépítési szerkezetek (Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest, 1974)

1. sz. függelék - 44/1967. számú Kormányrendelet

ÉKSZ — 1. SZ. FÜGGELÉK 44/1967. (XI. 5.) KORAI. R.

315

34. §.

Ha a vállalkozó a szerződés megkötésére köteles volt, a döntő- bizottság, illetve a vita eldöntésére hatáskörrel rendelkező más szerv a létrejött szerződést a népgazdaság érdekében módosíthatja, megszüntetheti, felbonthatja vagy hatályában fenntarthatja.

35. §.

(1) A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó kárát megtéríteni (Ptk. 392. §).

(2) Ha a megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a megrendelőnek már nem áll érdekében, a megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kötbért és kártérítést követelhet.

VIII. Záró rendelkezések

36. §.

(1) Azokban a kérdésekben, amelyeket ez a rendelet nem szabályoz, a Polgári Törvénykönyv XXXV. fejezetét, valamint általános rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A csekély értékű vállalkozási szerződésekre — eltérő megállapodás hiányában — a Polgári Törvénykönyv XXXIV. fejezetének szabályai az irányadók. Alapfeltétel értékhatárt állapíthat meg.

37. §.

A megrendelő a vállalkozó szolgáltatása révén tudomására jutott új elgondolást vagy megoldást — a vállalkozó hozzájárulása nélkül — mással nem közölhet.

38. §.

A vállalkozási szerződéssel kapcsolatban a teljesítést megelőzően felmerülő viták eldöntése végett — a kötelező szerződéskötésre vonatkozó 6. § (4) bekezdésének és 3. §-ának az esetét kivéve — a felek választott bírósághoz fordulhatnak.