1989. október 9. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
137
w ~ X ^ «VM*CT ».*» >.-.BS03 í ■ I alakult profiljára hivatkozva - a szerződés kötéstől elzárkózott. A Fővárosi Csatornázási Művek a szerződés létrehozása érdekében a Legfelsőbb Bíróságnál keresetet nyújtott be. A Legfelsőbb Bíróság l.G.31.808/1979.sz. ítéletében a szerződést létrehozta, és kötelezte a 23. sz. ÁÉV-t, hogy a létesítményt 1983. december 31-ig készítse el.A szivattyúház építése azonban -a kivitelező által kikötött szerkezeti áttervezés ellenére - lassú, vontatott ütemben folyt és a kijelölt határidő után három évvel, 1986. októberében fejeződött be. Mivel a Legfelsőbb Bíróság által előírt határidő lejárt, a lebonyolító Fővárosi Csatornázási Művek késedelmi kötbér megállapítása iránt keresetet nyújtott be. 1 Az igazságügyi tevékenységre jellemző a rendkívüli elhúzódás, melyet az 1989. májusában VB elé terjesztett beruházási program 3. és 4. sz. melléklete részletesen bemutat. Jelenleg a szakértői véleményezés folyik, döntés nincs. A jogbizonytalanságok bizonyítéka az, hogy a késedelmi kötbérper immár 6 éve folyik, de jogerős ítélet nem született. A késedelmet nem a munka teljes kihatására, azok összefüggésében vizsgálják, hanem csak az elvégzett munkára vonatkoztatva. így egy kb. 50 millió Ft-os magasépítési munka, amely egy 500 millió Ft-osra nőtt beruházás elkészültét több évig lehetetlenné teszi, csak annak díjalapja mértékében marasztalható el.(Kb. 5 millió Ft kötbér várható.) A leszállított nagyértékű gépeket, berendezéseket a magasépítési munkák késedelme miatt évekig raktározni kellett. Ezek repasszálási (felújítási) költségeinek (mintegy 19 millió Ft) megtérítésére újabb peres eljárást kéz. deményezett a Fővárosi Csatornázási Művek. Ez az eljárás is a késedelmi kötbérhez hasoló módon folyik. A beruházás jelentős elhúzódása az áttervezések, hatósági árváltozások, többletmunkák, szabvány változások és korszerűsítések következtében nagymértékű többletforrást igényel. Az eredetileg 249 millió Ft összeggel jóváhagyott, majd 311 millió Ft-ra módosított beruházás a 20 % építési tartalék nélkül 288,4 millió Ft-ba került volna. Az 1991-es befejezés azonban ma. már 549,7 millió Ft-ot igényel. i'á'.l r , • fa : I | I i