1989. november 21. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
30
i I 1 > ' Budapest Főváros Tanácsa VB. Lakáspolitikai Főosztálya ► . é T Tárgy: Tájékoztató a Főv. Tan. VB.épület Bárczy I.utcai épületszárny rekonstrukció megvalósításáról . ! * * T.Tanács! A tárgyi rekonstrukció programmódosítását a VB. 1987.október 7-én hozott 437.sz.határozatával hagyta jóvá, 117,2 mFt- os bekerülési költséggel és 1900.január 31-i befejeaási határidővel . A programmódosítás után az építési munkák nem folytak megfelelő intenzitással, a kivitelező Architekt GM a szerződést | nem teljesítette. Architekt GM a többszöri felszólítást és * V egyeztetést kővetően sem adott elfogadható ajánlatot • befejezésre, igy uj vállalkozót kellett keresni. Architekt GM-el szemben a Fővárosi Bíróság előtt folyó perben kívánjuk érvényesíteni kötbér és kártérítési igényünket. t A hátralévő munkák elvégzésére öt vállalkozótól kért ajánlatot, mely ajánlatok felülvizsgálata után a Fővárosi 1.sz.Építőipari Vállalat megbízását javasoltuk. A rekonstrukció befejezéséhez szükséges pótelőirányzat 74,o mFt (ÁFA- ^ val), mely a kivitelezóváltás és a műszaki szükségességből végzendő pótmunkák, valamint az áremelkedés következménye. A rekonstrukció befejezési határideje 199o.május 1. I ! 1 Éli B BP io I r • — ' — ~
