Tanácsok közlönye, 1968 (16. évfolyam, 1-63. szám)

1968 / 17. szám

17. szám; TANÁCSOK KÖZLÖNYE 497 29. §. Kijavítás (1) Ha a hibás szolgáltatás az átadáskor a rendeltetésszerű használatra alkalmas és a hiba aránytalanul nagy költség nélkül kijavítható, a megrendelő szavatossági igényként csak a munka kijavítását követelheti. (2) A vállalkozó a kijavítás elvégzésért a megrendelőt értesíti. A megrendelő az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles a kijavított munkát átvenni és az átvételt írásbeli nyilatkozattal elismerni. (3) A szerződésszerűen kijavított munkával kapcsolatos átvételi kötelezettség megszegésének következményeire a 28. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. 30. §. Díjleszállítás (1) Ha a hibát egyáltalán nem, vagy csak aránytalanul nagy költséggel lehet kijavítani, feltéve, hogy a javítás elmaradása a szolgáltatást a rendeltetésszerű használatra nem teszi alkalmatlanná, a megrendelő — szavatossági jogként — csak díjleszállítást igényelhet. (2) A megrendelőt a díjleszállítás akkor is megilleti, ha a munka a hiba kijavítása után is csökkent mértékű marad. 31. §. Elállás (1) Ha a szolgáltatást hibája az átadáskor a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi, és a hiba megfelelően nem javítható ki, a megrendelő a szerződéstől elállhat. (2) A vállalkozó ilyen esetben a munka újból való elvégzését felajánlhatja; a megrendelő azonban ezt a vállalkozóval szemben szavatossági jogként nem érvényesítheti. 32. §. A szavatossági jog elévülése (1) A szavatossági jogok elévüli ideje az építési-szerelési munkáknál az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított egy év, illetve alkalmatlanság esetén három év. (2) A generálkivitelező az alvállalkozó ellen az előző bekezdésben megállapított határidő alatt, illetve ennek lejárta esetén attól a naptól számított 30 napon belül támaszthat szavatossági igényeket, amelyen tudomására jut, hogy a megrendelő igényét a döntőbizottság (a bíróság) előtt érvényesítette. 33. §. A kötbér alapja és mértéke (1) A kötbér alapja: a) átadási, illetve átvételi késedelem, vagy közbenső intézkedés, illetve adatszolgáltatás késedelme vagy elmaradása esetén a szolgáltatás (részteljesítés esetén a részszolgáltatás) ellenértéke, b) hibás teljesítés esetében a szolgáltatás hibás részének, illetőleg a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható részének értéke, c) nem teljesítés, lehetetlenülés (meghiúsulás) esetében a szolgáltatás ellenértéke. (2) Átadás, illetve átvételi késedelem esetén a kötbér mértéke — a késedelem első hónapjában napi egy nyolcad ezrelék (Vs^oo). — második nőnapjában napi egynegyed ezrelék (V4%0), — a késedelem harmadik hónapjától kezdve napi fél ezrelék (V2%o)> legfeljebb azonban összesen 8%. (3) A felek a szerződésben kiköthetik, hogy az átadási késedelem első 30 napja kötbérmentes. A kohó- és gépipari miniszter, a nehézipari miniszter, valamint a közlekedés- és postaügyi miniszter 1/1968; (IV. 22.) K G M—NIM—K P M számú együttes rendelete a technológiai szerelés vállalkozási alapfeltételeiről A vállalatok vállalkozási szerződéseiről szóló 44/ 1967. (XI. 5.) Korm. számú rendelet 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésében — a következőket rendeljük. 1. §• A technológiai szerelések végzésére a 44/1967. (XI. 5.) Korm. számú rendeletben (a továbbiakban: R) meghatározott vállalkozási szerződést kell kötni. E szerződések alapfeltételeit (a továbbiakban: Alapfeltételek) a rendelet mellékleteként közzétesszük.