Tanácsok közlönye, 1960 (8. évfolyam, 1-86. szám)

1960 / 52. szám

460 TANÁCSOK KÖZLÖNYE 52. szám. számla, amely részletesen felsorolja a kifogásolt tételeket — a kifogásolás indokainak feltüntetésével — és magában foglalja az eltérések összegszerű kimunkálását is. Az ellenszámlában fel kell tüntetni a számla azonosításához szükséges adatokat és az eredeti számla elszámolási adatait a kifogásolásnak megfelelően. Az átutalási megbízáshoz az ellenszámlát két példányban kell mellékelni. Az egyik példányt az átutalási megbízás teljesítésével egyidejűleg a bankfiók a kivitelezőnek küldi meg. (3) Ha a termelőszövetkezet a beruházás lebonyolítására a beruházási irodával megbízási szerződést kötött, a negyedéves, illetőleg a havi számla elismert összege erejéig az átutalási megbízást a beruházási iroda köteles megadni a termelőszövetkezet nevében az (1) bekezdésben írt határidő alatt. (4) A beszerzés és felszerelés jellegű beruházások ellenértékéről kiállított számlát a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Bank) által előírt határidőben, a műszaki tervezés díjáról kiállított elszámolást a teljesítéstől számított tizenöt napon belül, a műszaki tervezést igénylő beruházások, valamint az építési munkák ellenértékére vonatkozó elszámolásokat pedig a VI. fejezetben előírt határidőkben kell a termelőszövetkezet (beruházási iroda) részére megküldeni. 13. §. (1) A beruházás pénzügyi lebonyolítása, valamint a beruházás megvalósításának az 1955. évi 29. számú törvényerejű rendelet és az annak végrehajtása tárgyában kiadott 158/1955. (P. K. 60.) P. M. számú utasítás, továbbá e rendelet rendelkezései szerint történő ellenőrzése a Bank feladata. A Bank a beruházás szükségességét és a gazdaságossági számítások helyességét a beruházás engedélyezése alkalmával vizsgálja, a beruházás lebonyolítása során pedig ellenőrzi, hogy a beruházás megvalósítása az engedélyezett gazdasági célnak megfelelően az előirányzott költségkeretekben és határidőkbe a, valamint a beruházás engedélyezési okmányában meghatározott egyéb mutatók, illetve előírások szerint történik-e. (2) A Bank az elszámolásokat — a termelőszövetkezet, illetőleg a beruházási iroda műszaki ellenőrének számlaellenőrzésétől •függetlenül — mind a rendelkezésre álló okmányok alapján, mind helyszíni ellenőrzés során felülvizsgálhatja. (3) Az építési munkákra vonatkozó elszámolások ellenőrzése során a Bank a termelőszövetkezet műszaki ellenőrének, illetőleg a beruházási iroda műszaki ellenőrének számlaellenőrzési tevékenységét is ellenőrzi, mind a kézhezvett okmányok alapján, mind pedig a helyszíni ellenőrzés alkalmával. (4) A számlaellenőrzés alapján a fel nem számíthatónak bizonyult összegek kifizetését a Bank megtagadja, ha pedig utólag állapítja meg, hogy jogalap né^ül felszámított tételeket fizetett ki, erről a számla kiállítóját értesíti. Amennyiben az a Bank megállapításával szemben annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül észrevételt nem tesz, a Bank a jogalap nélkül kifizetett összegeket visszahívja. A visszahívással egyidejűleg a jogalap nélkül felszámított összeg után a folyósítás napjától kezdődően napi fél ezrelék bírságot róhat ki. Ha a számla kiállítója tizenöt nap alatt észrevételt tesz, annak kézhezvételétől számított hatvan nap alatt a Bank keresettel fordulhat a bírósághoz az általa kifogásolt összeg visszafizetése iránt. A Bank visszakövetelési jogát az utolsó számlának, illetőleg a végszámlának hozzá történt benyújtásától számított hat hónap alatt érvényesítheti, állami építőipari vállalatok éwégi elszán molásával kapcsolatos jogvita esetében a 30/ 1959. (Tg. É. 27.) O. T.—P. M. számú együttes utasítás 16. §-ának (5) és (6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával. A Bank a bíróság által visszaítélt — jogalap nélkül kifizetett — Összeg után is a kifizetés napjától kezdődően napi fél ezrelék bírságot állapíthat meg. (5) A szerződés határidőre történő teljesítésének elmaradása esetében — illetőleg építési szerződésnél a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák vagy hiányosságok megállapított határidőben történő kijavításának vagy pótlásának elmaradása esetében is — a Bank ellenőrizheti, hogy a termelőszövetkezet a bíróságnál a kötbéreljárás lefolytatását kérte-e. Ha az ellenőrzés alkalmával a Bank azt állapítja meg, hogy a termelőszövetkezet a kivitelezővel szemben a kötbéreljárás lefolytatását a jogszabály ellenére nem kérte, jogosult a bíróságnál keresettel a kötbéreljárás lefolytatását kérni. VI. Építőipari munkák elszámolása. 14. §. (1) Az elvégzett építőipari munkák mennyiségi adatait a kivitelezőnek az építési naplóba és az annak mellékleteként vezetett okmányokba (felmérési napló stb.) folyamatosan be kell vezetnie. A bevezetett adatokra a termelőszövetkezetnek (műszaki ellenőrnek) a bejegyzéstől számított tizenöt nap alatt meg kell tennie a kifogásait az el-