Döntvénytár. A felsőbíróságok elvi jelentőségű határozatai, jegyzetekkel ellátva. III. folyam XV. kötet. (Budapest, 1900)

244 a felvállalt építéssel, és az oly időben és oly mérvben rendeltetett meg, hogy az a felvállalt építésnek a kikötött időre való befejezésére lényeges hátráltató befolyással birt, akkor is az a kérdés merül fel, hogy a vállalkozó mily időhosszabbitást vehet jogosan igénybe, mert a vállalkozó az épités befejezését ily pótmunka megrendelése esetében sem halaszthatja el tetszése szerinti időre, és az indokolatlan tartamú késedelmezés esetében a kötbér fizetése alól nem mentesülhet. Minthogy azonban a felebbezési bíróság saját téves álláspontjából kiindulva, ama kérdés tekintetében, hogy a megrendelt pótmunkák közül melyik volt oly szoros összefüggésben az elvállalt építéssel, hogy e miatt a felvállalt munka befejezése késedelmet szenvedett, és a felvállalt építéssel összefüggő pótmunkák oly időben és oly mérvben rendeltettek meg, hogy a felvállalt építésnek a kikötött időre befejezésére lényeges befolyással birtak, és végre, hogy felperes a felvállalt építésnek a kikötött időre befejezését lényegesen befolyásoló pótmunkák elvégzésre mily határidőhosszabbítást szükségelt, a tényállást meg nem állapította, e nélkül pedig az ügy érdeme sem a viszonkeresetre, sem a vele egybefüggő keresetre nézve el nem dönthető, azért a felebbezési bíróság ítéletét, és pedig a per és felebbezési költségre nézve is a sommás eljárási törvény 204. §-a alapján egészben feloldani és a felebbezési bíróságot uj tárgyalás tartására, a tényállás szabályszerű megállapítására s uj határozat hozatalára utasítani kellett. 121. A házasságon kivül született gyermeknek utólagos házasság által való törvényesitését nem maga a szülőknek a házasságra lépésben nyilatkozó ténye állapítja meg, hanem ennek megállapítására szükséges az is, hogy a szülők a gyermek fogamzása idejében egymással közösültek legyen, s ez alkalmas módon bizonyittassék. (1899 május 2- 1271/99. sz. a..) A m. kir. Curia: A per főtárgyára vonatkozó rendelkezésében a másodbiróság ítélete helybenhagyatik.