Kazay László: A vállalkozási szerződés (Budapest, 1999)

A felek jogai és kötelezettségei részét megsértette, magatartása okozati összefüggésben van a balesettel, ezért az okozott kárért közrehatása arányában feleló'sséggel tartozik (LB. Gf. I. 30. 993/1995. sz.). A vállalkozó a munkaterület-szolgáltatási késedelem miatt csak akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a megrendelő (építtető) részéről adott - megfelelő - határidő is eredménytelenül telt el. A felek 19.. június 30-án szerződést kötöttek egy budapesti lakótelep LK-1001, 1002, 1003 és 1004 jelű épületeinek tervezésére és kivitelezésére 269 232 471 forint átalányáron. A szerződés szerinti ütemezés értelmében a kivitelezés 19.. április l-jén az 1002 jelű épülettel kezdődött volna. Ez az épület 19.. január 20-án került volna szerkezetkész állapotba és építése 19.. szeptember 1. napján fejeződött volna be. Ezt követte volna az 1001. jelű épület 19.. május 20-i kezdéssel és 19.. július 20-i befejezéssel. A két épületet kiszolgáló hő- és elektromos központ az 1002. jelű épületben került volna kialakítására. A tervezett építési sorrend a munkaterülettel kapcsolatos problémák miatt nem valósulhatott meg, 19.. április 8-i szerződésmódosítás ellenére az alperes a módosított határidőre sem tudta a felperesnek átadni a munkaterületet, illetve azt a felperes 19.. október 3-án azzal a feltétellel vette át, hogy az ottlevő szennyvízátemelő szivattyút az alperes 19.. december 15-ig kiváltja. Mivel ez sem történt meg időben, a felperes az 19... december 28-i levelében közölte, hogy a 79