Kazay László: A vállalkozási szerződés (Budapest, 1999)

A felek jogai és kötelezettségei Mint ahogy azt a másodfokú bíróság helyesen állapította meg, az ÉSZB javaslatával szemben az építési engedély kiadására lehetőség volt, mert az az építési hatóságokra nem volt kötelező. Arra pedig a perben semmi konkrét adat nincsen, hogy a tervek alapján az építési engedély kiadását az építésügyi hatóság megtagadta volna; ellenkezőleg az alperes előadta, hogy tudomása szerint a tervekre az építési engedélyt megkapta volna. Ebben a körben azonban további vizsgálódás szükséges ugyanis az építési engedély netán csak a tervek átdolgozása után adható ki, ez önmagában nem eredményezi azt, hogy az alperes egyáltalán nem köteles díj fizetésére, hanem ez a körülmény csupán a díj mértékére lehet kihatással. (P. törv. I. 20. 397/1992. sz.). 4. A munkahely átadása és az érdekeltek együttműködési kötelezettsége Ptk. 393. § (1) Ha a munkát a megrendelő által kijelölt helyen kell végezni, a megrendelő köteles a munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. (2) A vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a megrendelő e kötelezettségét nem teljesíti. Ha a megrendelő e kötelezettségének a vállalkozó által megszabott határidőn belül nem tesz eleget, a vállalkozó elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet. 74